Iii. Проект договора Договор № на поставку аппарата для ультразвукового исследования (Лот №1) г. Орск \" \" 2013 г. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Городская больница №4» icon

Iii. Проект договора Договор № на поставку аппарата для ультразвукового исследования (Лот №1) г. Орск " " 2013 г. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Городская больница №4»




НазваниеIii. Проект договора Договор № на поставку аппарата для ультразвукового исследования (Лот №1) г. Орск " " 2013 г. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Городская больница №4»
Дата конвертации05.06.2015
Размер244.4 Kb.
ТипДокументы
источник

Часть III. Проект договора

Договор № __

на поставку аппарата для ультразвукового исследования

(Лот №1)

г. Орск "___"__________ 2013 г.
Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Городская больница № 4», именуемое далее «Заказчик», в лице главного врача Когана В.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________, именуемое далее «Поставщик», в лице _______________ _____________ , действующего на основании ____________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны, в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании решения аукционной комиссии (протокол ________________________________ от «___» ________201__г. № __) заключили настоящий договор о нижеследующем:

  1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать медицинское оборудование – аппарат для ультразвукового исследования по списку согласно Приложению № 1 к настоящему Договору, являющемуся неотъемлемой частью данного Договора, Заказчику в собственность, а Заказчик обязуется обеспечить оплату своевременно поставленного Товара надлежащего качества.

1.2. Товар, указанный в п.1.1 настоящего Договора доставляется Поставщиком и передается Заказчику по месту нахождения объекта Заказчика по адресу: г.Орск, ул.Станиславского,48.Срок поставки товара в течение 60 календарных дней с момента подписания Договора. Риск гибели Товара до момента ввода в эксплуатацию оборудования лежит на Поставщике.

1.3. Результат выполнения Поставщиком его обязанностей по поставке Товара оформляется актами, а именно: актом приема-передачи товара, актом ввода в эксплуатацию; все акты подписываются обеими сторонами. Доставка Товара осуществляется Поставщиком в будничные дни Заказчика, т.е. с понедельника по пятницу, с 09.00 до 16.00 часов по местному времени. Доставка предварительно согласуется Поставщиком с Заказчиком. Отгрузка товара осуществляется стороной Поставщика, товар доставляется Заказчику транспортом Поставщика или привлекаемого им третьего лица. Доставка до помещения приема товара осуществляется Поставщиком или привлекаемым им третьим лицом.

1.4. Товар должен удовлетворять всем изложенным в настоящем Договоре требованиям Заказчика, быть новым (не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в т.ч. восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Поставщик должен гарантировать безопасность эксплуатации товара. Срок изготовления поставленного оборудования - не ранее 2012 г.

Упаковка товара должна быть не повреждена и обеспечивать сохранность товара при транспортировке.

Для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным Договором и Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2. Обеспечение исполнения Договора.

2.1 Способом обеспечения исполнения обязательств Поставщика по Договору является (безотзывная банковская гарантия на сумму /передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)) в размере 15 % начальной (максимальной) цены, что составляет 845 457 рублей 00 копеек.

2.2. Обеспечение исполнения Договора должно быть представлено Заказчику до заключения Договора.

2.3 Срок действия обеспечения __________________ (указывается согласно обеспечению, представленному Поставщиком, но не менее срока действия договора.). Срок действия обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения договора.

2.4. Обеспечение исполнения Договора подлежит возврату Поставщику после исполнения Сторонами обязательств по Договору, но не ранее 30 дней с даты подписания акта приема-передачи.

2.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, окончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать выполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в том же размере.

2.6. Заказчик имеет право обратить взыскание штрафных санкций, а также суммы причиненных убытков во внесудебном порядке на предоставленное по настоящему Договору обеспечение в случае нарушения обязательств по Договору.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Поставщик имеет право привлекать к исполнению Договора третьих лиц (транспортно-экспедиторские компании), неся полную ответственность за их действия или бездействие.

3.2. Поставщик обязан:

3.2.1. обеспечить поставку Товара в полном количестве, соответствующего по ассортименту и надлежащего качества.

3.2.2. обеспечивать соблюдение сроков поставок;

3.2.3. одновременно с поставкой последней части Товара представить Заказчику подписанный Поставщиком акт приема-передачи товара, предусмотренный п. 1.3. настоящего Договора.

3.2.4. полностью ввести весь Товар в эксплуатацию. Профессиональная установка медицинского оборудования, пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию (в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар) на рабочем месте Заказчика выполняется в течение 5 рабочих дней со дня доставки оборудования высококвалифицированным специалистом, имеющим сертификат на данный вид работ;

3.2.5. одновременно с окончанием ввода в эксплуатацию Товара представить Заказчику подписанный Поставщиком акт ввода в эксплуатацию, предусмотренный п. 1.3. настоящего Договора.

3.3. Заказчик имеет право:

3.3.1. отказаться от приема некачественного или некомплектного Товара и потребовать при этом замену (допоставку) такого Товара; Оперативность реагирования Поставщика: на замечания Заказчика в период гарантийного срока в письменной, электронной форме - в течение 5 рабочих дней; замена товара и/или допоставка - в срок не более 1 месяца со дня получения Поставщиком претензии Заказчика в письменной или электронной форме.

3.3.2. с целью обеспечения радиационной безопасности провести радиационный технологический и дозиметрический контроль поставляемого Товара, и в случае превышения предельных значений излучения или наличия радиационного загрязнения поставляемого Товара, отказаться от его приемки и оплаты.

3.3.3. отказаться от оплаты поставляемого Товара в случае несоответствия Товаров требованиям, установленным Договором и обязательным требованиям нормативных правовых актов (в том числе требованиям ГОСТов, СанПинов, технических регламентов и т.д.)

3.3.4. не подписывать представленные Поставщиком акты в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Поставщиком его обязанностей по настоящему Договору.

3.4. Заказчик обязан:

3.4.1. обеспечить оплату поставленного Товара надлежащего качества в размере, порядке и сроки, определенные в настоящем Договоре.

4. Стоимость и порядок расчетов

4.1. Расчет за поставленный товар производится Заказчиком безналичным платежом на расчетный счет Поставщика не ранее полной поставки и подписания обеими сторонами актов приёма-передачи товара и ввода в эксплуатацию в течение 10 банковских дней.

4.2 Источник оплаты настоящего Договора – средства фонда обязательного медицинского страхования.

4.3. Все цены, указываемые в счете Поставщика, а также общая стоимость Товара по настоящему Договору включают в себя полную стоимость расходов Поставщика, в т.ч.: расходы на упаковку, тару, перевозку (доставку Заказчику), погрузку-разгрузку, монтаж и пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию, расходы на страхование ответственности по Договору (страхование - по желанию Поставщика), налоги (включая НДС, если таковой предусмотрен нормативно-правовыми документами на момент заключения договора или окажется предусмотрен ими позднее), таможенные пошлины, сборы и другие обязательные платежи.

4.4. Общая стоимость Товара по настоящему Договору составляет ___ (____________________________________________________________) рубля __ копеек РФ. Общая стоимость товара является твердой и не может быть пересмотрена в дальнейшем (в т.ч. и при изменении рыночных цен на аналогичные товары.

4.5. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения Договора.

4.6. В случае, если Договор заключается с физическим лицом, Заказчик, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену договора, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого договора, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего договора виновная Сторона возмещает другой Стороне ущерб, возникший в связи с нарушением условий настоящего договора.

5.2. За нарушение сроков поставки продукции и иных условий, установленных настоящим договором, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения любого обязательства, предусмотренного Договором начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным Договором срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере десяти трехсотых действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения каждого обязательства, и рассчитывается исходя из цены Договора. Заказчик, начислив неустойку, выставляет требование об ее уплате Поставщику.

5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе в судебном порядке потребовать уплату неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

5.4. Сторона освобождается от уплаты неустоек и штрафов, предусмотренных в настоящем разделе Договора, только в случае если докажет, что неисполнение обязательств, повлекшее необходимость уплаты неустойки, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны Договора.

5.5. Неустойки и штрафы уплачиваются виновной Стороной на основании письменной претензии, направленной заказной почтой по адресу, указанному Стороной в настоящем Договоре.

5.6. Ответственность Сторон, прямо не урегулированная положениями настоящего Договора, определяется в соответствии с положениями действующего законодательства РФ.

6. Гарантийные обязательства поставщика и производителя

6.1. Требования к обслуживанию товара: возможность гарантийного и послегарантийного сервисного обслуживания на месте Заказчика (приезд специалиста сервисных служб и обслуживание оборудования – в течение 5 календарных дней со дня вызова, за счет Поставщика).

6.2 Требования к энергетической эффективности: поставляемый товар должен соответствовать требованиям энергетической эффективности, установленным нормативными документами РФ.

6.3. Гарантийный срок производителя: товар должен иметь гарантии производителя, согласно технической документации, но не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

6.4. Гарантийный срок обслуживания устанавливается Поставщиком на товар - не менее 12 месяцев со дня подписания обеими сторонами акта приема-передачи товара и акта ввода в эксплуатацию товара, но в любом случае не менее срока гарантии производителя.

6.5. Объём гарантий Поставщика: Гарантия качества товара должна распространяться на все составляющие его части (комплектующие изделия). Поставщик обязуется в течение гарантийного срока бесплатно заменять по требованию Заказчика (в срок не более 1 месяца со дня подачи требования в письменной или электронной форме) некачественный и/или некомплектный товар расходы, связанные с устранением недостатков Товара и его некомплектности несет Поставщик.

7. Обстоятельства непреодолимой силы.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием перечисленных ниже обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли быть известны сторонам на момент заключения Договора:

- война, военные действия (с объявлением войны или без него), вторжение или враждебные действия иностранных государств;

- восстание, революция, мятеж, введение военной диктатуры, гражданская война;

- бунт, волнения, беспорядки и забастовки (за исключением персонала Поставщика);

- радиационное излучение на объекте, превышающее предельно-допустимые нормы установленные органами исполнительной власти, боеприпасы, взрывчатые и отравляющие вещества;

- природные и техногенные катастрофы, такие как: землетрясения, наводнения, пожары, ураган, тайфун, цунами, извержение вулкана, сход лавин и оползней и т.д.;

- действия органов государственной власти, в том числе уменьшение финансирования Заказчика;

7.2. Если одна из сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по Договору вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана немедленно уведомить другую сторону о наступлении такого события или обстоятельства с указанием обязательств по Договору, выполнение которых невозможно или будет приостановлено.

7.3. После направления такого уведомления сторона освобождается от исполнения перечисленных в уведомлении обязательств на все время действия обстоятельства непреодолимой силы.

7.4. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую сторону о прекращении действия на нее такого обстоятельства, при этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается на тот срок, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также устранялись последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца, стороны обсудят возможность и целесообразность продолжения ремонтных работ или прекращения договорных отношений.

7.6. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Договора, не выполнившей свои обязательства по Договору.

8. Прочие условия

8.1. Срок действия Договора: с момента подписания сторонами и до полного исполнения сторонами своих обязательств по нему.

8.2. Все разногласия по настоящему Договору стороны пытаются решить путем переговоров, проводимых посредством почтовой связи (досудебный порядок урегулирования споров обязателен).

8.3. В случае не достижения согласия в ходе переговоров спор передается сторонами на рассмотрение в Арбитражный суд Оренбургской области.

8.4. В случае ликвидации, приостановления деятельности, любой реорганизации, смены юридического адреса или других реквизитов Поставщик должен в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней, сообщить об этом Заказчику в письменной форме.

Приложение №1 - СПЕЦИФИКАЦИЯ


9. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон.


Заказчик:

МАУЗ «Городская больница № 4»

Адрес: 462411, Оренбургская область,

г.Орск, ул.Станиславского,50

ИНН 5615003069, КПП 561401001,

Реквизиты для перечисления обеспечения договора:

Получатель: МУ «Финансовое управление администрации г.Орска» ( МАУЗ «Городская больница № 4» л/с 010.91.400.2, открытый для средств, поступающих в качестве обеспечения заявки на участие и исполнение договора).

ИНН 5615003069 КПП 561401001

р/с 40701810500003000001

Банк: РКЦ г. Орска

БИК 045339000

Реквизиты:

УФК по Оренбургской обл.(МАУЗ «Горбольница №4»,л/с 32536Y75290) в ГРКЦ ГУ Банка России по Оренбургской области г.Оренбург

р/с 40701810500001000064

БИК 045354001

Главный врач ______________ В.И.Коган
«____»______________2013 г.

Поставщик:

________________/______________/

«____»___________2013 г.

Приложение №1

к договору №______от______

СПЕЦИФИКАЦИЯ К ДОГОВОРУ







п/п

Наименование продукции с указанием физико-химических, технических характеристик, ГОСТов и ТУ

Сведения о стране производителе

Размер, упаковка и фасовка товара

Кол-во, шт.

Цена, руб.

Сумма, руб.

1.



















2.



















3.



















4.



















ИТОГО:




Руководитель организации Заказчика Руководитель организации Поставщика

МАУЗ «Городская больница №4» г. Орска

Коган В.И.

____________________________ ___________________________

М.П. М.П.

Договор № __

на поставку флюорографа цифрового

(Лот №2)

г. Орск "___"__________ 2013 г.
Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Городская больница № 4», именуемое далее «Заказчик», в лице главного врача Когана В.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________, именуемое далее «Поставщик», в лице _______________ _____________ , действующего на основании ____________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны, в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании решения аукционной комиссии (протокол ________________________________ от «___» ________201__г. № __) заключили настоящий договор о нижеследующем:

  1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать медицинское оборудование – флюорограф цифровой согласно Приложению № 1 к настоящему Договору, являющемуся неотъемлемой частью данного Договора, Заказчику в собственность, а Заказчик обязуется обеспечить оплату своевременно поставленного Товара надлежащего качества.

1.2. Товар, указанный в п.1.1 настоящего Договора доставляется Поставщиком и передается Заказчику по месту нахождения объекта Заказчика по адресу: г.Орск, ул.Станиславского,48.Срок поставки товара в течение 90 календарных дней с момента подписания Договора. Риск гибели Товара до момента ввода в эксплуатацию оборудования лежит на Поставщике.

1.3. Результат выполнения Поставщиком его обязанностей по поставке Товара оформляется актами, а именно: актом приема-передачи товара, актом ввода в эксплуатацию; все акты подписываются обеими сторонами. Доставка Товара осуществляется Поставщиком в будничные дни Заказчика, т.е. с понедельника по пятницу, с 09.00 до 16.00 часов по местному времени. Доставка предварительно согласуется Поставщиком с Заказчиком. Отгрузка товара осуществляется стороной Поставщика, товар доставляется Заказчику транспортом Поставщика или привлекаемого им третьего лица. Доставка до помещения приема товара осуществляется Поставщиком или привлекаемым им третьим лицом.

1.4. Товар должен удовлетворять всем изложенным в настоящем Договоре требованиям Заказчика, быть новым (не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в т.ч. восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Поставщик должен гарантировать безопасность эксплуатации товара. Срок изготовления поставленного оборудования - не ранее 2012 г.

Упаковка товара должна быть не повреждена и обеспечивать сохранность товара при транспортировке.

Для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным Договором и Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2. Обеспечение исполнения Договора.

2.1 Способом обеспечения исполнения обязательств Поставщика по Договору является (безотзывная банковская гарантия на сумму /передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)) в размере 15 % начальной (максимальной) цены, что составляет 200 088 рублей 00 копеек.

2.2. Обеспечение исполнения Договора должно быть представлено Заказчику до заключения Договора.

2.3 Срок действия обеспечения __________________ (указывается согласно обеспечению, представленному Поставщиком, но не менее срока действия договора.). Срок действия обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения договора.

2.4. Обеспечение исполнения Договора подлежит возврату Поставщику после исполнения Сторонами обязательств по Договору, но не ранее 30 дней с даты подписания акта приема-передачи.

2.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, окончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать выполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в том же размере.

2.6. Заказчик имеет право обратить взыскание штрафных санкций, а также суммы причиненных убытков во внесудебном порядке на предоставленное по настоящему Договору обеспечение в случае нарушения обязательств по Договору.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Поставщик имеет право привлекать к исполнению Договора третьих лиц (транспортно-экспедиторские компании), неся полную ответственность за их действия или бездействие.

3.2. Поставщик обязан:

3.2.1. обеспечить поставку Товара в полном количестве, соответствующего по ассортименту и надлежащего качества.

3.2.2. обеспечивать соблюдение сроков поставок;

3.2.3. одновременно с поставкой последней части Товара представить Заказчику подписанный Поставщиком акт приема-передачи товара, предусмотренный п. 1.3. настоящего Договора.

3.2.4. полностью ввести весь Товар в эксплуатацию. Профессиональная установка медицинского оборудования, пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию (в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар) на рабочем месте Заказчика выполняется в течение 5 рабочих дней со дня доставки оборудования высококвалифицированным специалистом, имеющим сертификат на данный вид работ;

3.2.5. одновременно с окончанием ввода в эксплуатацию Товара представить Заказчику подписанный Поставщиком акт ввода в эксплуатацию, предусмотренный п. 1.3. настоящего Договора.

3.3. Заказчик имеет право:

3.3.1. отказаться от приема некачественного или некомплектного Товара и потребовать при этом замену (допоставку) такого Товара; Оперативность реагирования Поставщика: на замечания Заказчика в период гарантийного срока в письменной, электронной форме - в течение 5 рабочих дней; замена товара и/или допоставка - в срок не более 1 месяца со дня получения Поставщиком претензии Заказчика в письменной или электронной форме.

3.3.2. с целью обеспечения радиационной безопасности провести радиационный технологический и дозиметрический контроль поставляемого Товара, и в случае превышения предельных значений излучения или наличия радиационного загрязнения поставляемого Товара, отказаться от его приемки и оплаты.

3.3.3. отказаться от оплаты поставляемого Товара в случае несоответствия Товаров требованиям, установленным Договором и обязательным требованиям нормативных правовых актов (в том числе требованиям ГОСТов, СанПинов, технических регламентов и т.д.)

3.3.4. не подписывать представленные Поставщиком акты в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Поставщиком его обязанностей по настоящему Договору.

3.4. Заказчик обязан:

3.4.1. обеспечить оплату поставленного Товара надлежащего качества в размере, порядке и сроки, определенные в настоящем Договоре.

4. Стоимость и порядок расчетов

4.1. Расчет за поставленный товар производится Заказчиком безналичным платежом на расчетный счет Поставщика не ранее полной поставки и подписания обеими сторонами актов приёма-передачи товара и ввода в эксплуатацию в течение 10 банковских дней.

4.2 Источник оплаты настоящего Договора – средства фонда обязательного медицинского страхования.

4.3. Все цены, указываемые в счете Поставщика, а также общая стоимость Товара по настоящему Договору включают в себя полную стоимость расходов Поставщика, в т.ч.: расходы на упаковку, тару, перевозку (доставку Заказчику), погрузку-разгрузку, монтаж и пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию, расходы на страхование ответственности по Договору (страхование - по желанию Поставщика), налоги (включая НДС, если таковой предусмотрен нормативно-правовыми документами на момент заключения договора или окажется предусмотрен ими позднее), таможенные пошлины, сборы и другие обязательные платежи.

4.4. Общая стоимость Товара по настоящему Договору составляет ___ (____________________________________________________________) рубля __ копеек РФ. Общая стоимость товара является твердой и не может быть пересмотрена в дальнейшем (в т.ч. и при изменении рыночных цен на аналогичные товары.

4.5. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения Договора.

4.6. В случае, если Договор заключается с физическим лицом, Заказчик, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену договора, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого договора, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего договора виновная Сторона возмещает другой Стороне ущерб, возникший в связи с нарушением условий настоящего договора.

5.2. За нарушение сроков поставки продукции и иных условий, установленных настоящим договором, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения любого обязательства, предусмотренного Договором начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным Договором срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере десяти трехсотых действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения каждого обязательства, и рассчитывается исходя из цены Договора. Заказчик, начислив неустойку, выставляет требование об ее уплате Поставщику.

5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе в судебном порядке потребовать уплату неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

5.4. Сторона освобождается от уплаты неустоек и штрафов, предусмотренных в настоящем разделе Договора, только в случае если докажет, что неисполнение обязательств, повлекшее необходимость уплаты неустойки, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны Договора.

5.5. Неустойки и штрафы уплачиваются виновной Стороной на основании письменной претензии, направленной заказной почтой по адресу, указанному Стороной в настоящем Договоре.

5.6. Ответственность Сторон, прямо не урегулированная положениями настоящего Договора, определяется в соответствии с положениями действующего законодательства РФ.

6. Гарантийные обязательства поставщика и производителя

6.1. Требования к обслуживанию товара: возможность гарантийного и послегарантийного сервисного обслуживания на месте Заказчика (приезд специалиста сервисных служб и обслуживание оборудования – в течение 5 календарных дней со дня вызова, за счет Поставщика).

6.2 Требования к энергетической эффективности: поставляемый товар должен соответствовать требованиям энергетической эффективности, установленным нормативными документами РФ.

6.3. Гарантийный срок производителя: товар должен иметь гарантии производителя, согласно технической документации, но не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

6.4. Гарантийный срок обслуживания устанавливается Поставщиком на товар - не менее 18 месяцев со дня подписания обеими сторонами акта приема-передачи товара и акта ввода в эксплуатацию товара, но в любом случае не менее срока гарантии производителя.

6.5. Объём гарантий Поставщика: : Гарантия качества товара должна распространяться на все составляющие его части (комплектующие изделия). Поставщик обязуется в течение гарантийного срока бесплатно заменять по требованию Заказчика (в срок не более 1 месяца со дня подачи требования в письменной или электронной форме) некачественный и/или некомплектный товар расходы, связанные с устранением недостатков Товара и его некомплектности несет Поставщик.

7. Обстоятельства непреодолимой силы.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием перечисленных ниже обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли быть известны сторонам на момент заключения Договора:

- война, военные действия (с объявлением войны или без него), вторжение или враждебные действия иностранных государств;

- восстание, революция, мятеж, введение военной диктатуры, гражданская война;

- бунт, волнения, беспорядки и забастовки (за исключением персонала Поставщика);

- радиационное излучение на объекте, превышающее предельно-допустимые нормы установленные органами исполнительной власти, боеприпасы, взрывчатые и отравляющие вещества;

- природные и техногенные катастрофы, такие как: землетрясения, наводнения, пожары, ураган, тайфун, цунами, извержение вулкана, сход лавин и оползней и т.д.;

- действия органов государственной власти, в том числе уменьшение финансирования Заказчика;

7.2. Если одна из сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по Договору вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана немедленно уведомить другую сторону о наступлении такого события или обстоятельства с указанием обязательств по Договору, выполнение которых невозможно или будет приостановлено.

7.3. После направления такого уведомления сторона освобождается от исполнения перечисленных в уведомлении обязательств на все время действия обстоятельства непреодолимой силы.

7.4. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую сторону о прекращении действия на нее такого обстоятельства, при этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается на тот срок, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также устранялись последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца, стороны обсудят возможность и целесообразность продолжения ремонтных работ или прекращения договорных отношений.

7.6. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Договора, не выполнившей свои обязательства по Договору.

8. Прочие условия

8.1. Срок действия Договора: с момента подписания сторонами и до полного исполнения сторонами своих обязательств по нему.

8.2. Все разногласия по настоящему Договору стороны пытаются решить путем переговоров, проводимых посредством почтовой связи (досудебный порядок урегулирования споров обязателен).

8.3. В случае не достижения согласия в ходе переговоров спор передается сторонами на рассмотрение в Арбитражный суд Оренбургской области.

8.4. В случае ликвидации, приостановления деятельности, любой реорганизации, смены юридического адреса или других реквизитов Поставщик должен в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней, сообщить об этом Заказчику в письменной форме.

Приложение №1 - СПЕЦИФИКАЦИЯ


9. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон.


Заказчик:

МАУЗ «Городская больница № 4»

Адрес: 462411, Оренбургская область,

г.Орск, ул.Станиславского,50

ИНН 5615003069, КПП 561401001,

Реквизиты для перечисления обеспечения договора:

Получатель: МУ «Финансовое управление администрации г.Орска» ( МАУЗ «Городская больница № 4» л/с 010.91.400.2, открытый для средств, поступающих в качестве обеспечения заявки на участие и исполнение договора).

ИНН 5615003069 КПП 561401001

р/с 40701810500003000001

Банк: РКЦ г. Орска

БИК 045339000

Реквизиты:

УФК по Оренбургской обл.(МАУЗ «Горбольница №4»,л/с 32536Y75290) в ГРКЦ ГУ Банка России по Оренбургской области г.Оренбург

р/с 40701810500001000064

БИК 045354001

Главный врач ______________ В.И.Коган
«____»______________2013 г.

Поставщик:

________________/______________/

«____»___________2013 г.



Приложение №1

к договору №______от______

СПЕЦИФИКАЦИЯ






п/п

Наименование продукции с указанием физико-химических, технических характеристик, ГОСТов и ТУ

Сведения о стране производителе

Размер, упаковка и фасовка товара

Кол-во, шт.

Цена, руб.

Сумма, руб.

1.



















2.



















3.



















4.



















ИТОГО:




Руководитель организации Заказчика Руководитель организации Поставщика

МАУЗ «Городская больница №4» г. Орска

Коган В.И.

____________________________ ___________________________

М.П. М.П.



Похожие:

Iii. Проект договора Договор № на поставку аппарата для ультразвукового исследования (Лот №1) г. Орск \" \" 2013 г. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Городская больница №4» iconIii. Проект договора Договор № на поставку медицинского оборудования для первичного сосудистого отделения
Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Городская больница №4», именуемое далее
Iii. Проект договора Договор № на поставку аппарата для ультразвукового исследования (Лот №1) г. Орск \" \" 2013 г. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Городская больница №4» iconIii. Проект договора Договор №2 на поставку медицинского оборудования для отделения лучевой диагностики
Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Городская больница №4», именуемое далее
Iii. Проект договора Договор № на поставку аппарата для ультразвукового исследования (Лот №1) г. Орск \" \" 2013 г. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Городская больница №4» iconIii. Проект договора Договор № на поставку медицинского оборудования для реанимации и интенсивной терапии первичного сосудистого отделения
Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Городская больница №4», именуемое далее
Iii. Проект договора Договор № на поставку аппарата для ультразвукового исследования (Лот №1) г. Орск \" \" 2013 г. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Городская больница №4» iconТехническое задание на создание структурированной кабельной сети (скс) в зданиях объекта мауз «городская больница №4» г. Орск
На создание структурированной кабельной сети (скс) в зданиях объекта мауз «городская больница №4» г. Орск
Iii. Проект договора Договор № на поставку аппарата для ультразвукового исследования (Лот №1) г. Орск \" \" 2013 г. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Городская больница №4» iconСведения Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества Малышевского городского округа
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества Малышевского городского округа
Iii. Проект договора Договор № на поставку аппарата для ультразвукового исследования (Лот №1) г. Орск \" \" 2013 г. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Городская больница №4» iconОб итогах плановой документарной проверки в отношении Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми «Интинская центральная городская больница»
Ия врио начальника Управления государственного автодорожного надзора по Республике Коми от 01. 08. 2013 г. №435/атд проведена документарная...
Iii. Проект договора Договор № на поставку аппарата для ультразвукового исследования (Лот №1) г. Орск \" \" 2013 г. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Городская больница №4» iconIii. Проект договора

Iii. Проект договора Договор № на поставку аппарата для ультразвукового исследования (Лот №1) г. Орск \" \" 2013 г. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Городская больница №4» iconIii. Проект договора

Iii. Проект договора Договор № на поставку аппарата для ультразвукового исследования (Лот №1) г. Орск \" \" 2013 г. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Городская больница №4» iconМуниципальное учреждение здравоохранения «детская стоматологическая поликлиника»
Настоящее Положение устанавливает порядок обработки оператором персональных данных пациента
Iii. Проект договора Договор № на поставку аппарата для ультразвукового исследования (Лот №1) г. Орск \" \" 2013 г. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Городская больница №4» icon1. общие положения муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Центр развития ребёнка детский сад №104 «Золотая рыбка»
Федерации, настоящим постановлением администрации города Орска в целях реализации программ дошкольного образования, осуществления...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©ex.kabobo.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации